法律分析：工程索赔当然要注意以下几点：
1、索赔时效，索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；
2、索赔证据是索赔成败的关键；
3、索赔协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民提起诉讼。
根据相关法律规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以延长工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
