建设工程项目施工安全协议书完整版

建设工程项目施工安全协议书

工程项目：中石化安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程---仓储设施（标段Ⅱ）

发包方：安庆实华工程设计有限责任公司 承包方：安徽省经工建筑总公司

为加强工程项目施工的安全监督管理，进一步明确发包方（以下简称甲方）和承包方（以下简称乙方）的安全责任、权力和义务，确保建设工程施工安全无事故，现根据国家有关安全法律、法规，以及有关安全管理规定，经双方共同协商，达成如下协议：

一、甲方安全责任及义务：

（一）甲方应严格贯彻《安全生产法》、《消防法》、《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严格执行中石化股份（资产经营）公司、安庆分公司制定的《承包商安全管理规定》、《严格承包商管理的若干规定》、《中国石化集团公司安全生产禁令（试行）》等有关安全、健康和环境（简称HSE）管理制度，并监督乙方认真执行。

（二）甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

（三）甲方应要求乙方必须提供有关经营证件、施工资质等级证书、安全生产许可证、以及安全生产保证体系等相关资料，并进行认真审查。工程施工前，甲方与乙方必须签订工程施工合同及施工安全协议书。

（四）工程开工前，甲方负责对乙方编制的施工组织设计或施工方案、安全技术措施、安全保证体系等进行审核，并将审查意见反馈给乙方。

（五）工程开工前，甲方应要求乙方施工人员进行入厂前安全教育。

（六）甲方积极配合乙方在施工期间需要办理的各种安全作业许可证，尽可能为乙方提供方便条件。

（七）甲方在规定职责范围内尽可能满足并提供给乙方符合劳动安全卫生条件的施工作业环境。

（八）甲方有权对乙方施工安全进行全过程的监督，发现有严重违反甲方HSE管理规定或本协议规定条款，除批评教育、通报外，还应参照《安庆石化工程项目HSE违章违纪处罚细则》、《安庆石化安全生产禁令实施细则》、《承包商管理规定和考核标准》等规定予以相应处罚。

（九）乙方在施工中如发生事故，造成甲方人员或业主人身伤害或财产损失，甲方有权依据甲方有关规定，对乙方给予经济罚款等处罚。若事故后果特别严重，甲方有权终止其施工合同，或提

交司法机关予以裁决。 二、乙方安全责任及义务：

（一）乙方必须认真贯彻执行《安全生产法》、《消防法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《石油化工施工安全技术规程》等法律法规，以及安庆石化制定的《承包商安全管理规定》、《严格承包商管理的若干规定》、《中国石化集团公司安全生产禁令（试行）》等有关安全、健康和环境管理制度。

（二）工程施工前，乙方与甲方应当签订工程施工合同及施工安全协议，并严格履行施工合同及安全协议条款。

（三）乙方应根据本工程项目特点，组织相关专业技术人员对工程施工全过程进行工作危害识别及风险评估，编制针对性较强的施工安全技术措施和施工方案。施工方案必须送交甲方相关人员审核后，报送专业监理工程师审核，必要时还必须经业主有关作业部和部门会签，项目总监签字后执行。

（四）乙方必须按照审批后的施工方案和已签订的施工安全协议书组织实施，确保HSE制度的执行和安全措施的落实。

（五）乙方临时施工暂舍、施工材料和施工机具均必须先征得区域管辖单位和工程监理人员的同意，在指定的区域(位置)设置、摆放。施工时严禁圈占消防设施和堵塞消防通道，如必须占道施工，应先向区域所在作业部以及消防大队办理审批手续。

（六）施工期间，乙方必须落实专人负责现场安全监护，按要求搞好现场安全文明施工，关键作业部位或危险施工区域必须设置安全警示牌、安全围栏或安全警戒线。禁止在施工现场乱扔（丢）建筑垃圾、生活垃圾。工程结束后，现场应当做到“工完料尽场地清”。

（七）工程开工前，乙方除自行对施工人员进行安全教育外，还必须将进厂区作业施工人员名单报至安庆石化工程管理部和相关作业部，接受安庆石化入厂安全教育。

（八）乙方凭安庆石化工程管理部和物供中心出具的安全教育证明，到保卫大队为施工人员办理进厂区作业通行证，所有施工人员凭证进厂作业。

（九）乙方施工人员进入现场必须做到统一着装，并根据工作需要，为施工人员提供合适的且符合国家标准或行业标准的安全帽、安全带、安全绳、防护眼镜、绝缘鞋、绝缘手套等劳动保护用品，监督、教育施工人员正确佩戴和使用。

（十）进行电（气）焊作业、电气作业、起重作业、脚手架搭设、射线探伤等特种作业，乙方必须安排持有效的“特种作业操作资格证”人员，严禁无证操作。作业前，乙方应将“特种作业操作资格证”复印件报送工程监理审查、备案。

（十一）施工期间，凡涉及动火、动土、用电、进入受限空间、特高空作业、射线探伤等，施工前均必须按规定办理“安全作业许可证”审批手续。对区域所在作业部需要办理的各种工作票证，必须按规定及时办理，经安庆石化有关部门签字同意后方可施工，并严格落实票证上提出的安全防范措施。

（十二）乙方必须严格执行《石油化工施工安全技术规程》中建筑工程、设备及电仪安装工程施工作业有关安全规定。施工临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。

（十三）高处作业必须做好构筑物的洞口及临边作业的安全防护。施工中存在上下立体交叉作业，应严格落实防坠落隔离保护措施。高处作业及脚手架搭设必须严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130－2001）。

（十四）施工期间，乙方在应当根据施工方案和工程施工进度，及时向施工人员进行防火、防爆、防触电、防高坠、防物体打击、防机械伤害、防中毒和防窒息等专项安全技术交底。教育施工人员严禁在禁烟区吸烟；严禁乱动生产装置开关、按钮等。

（十五）乙方必须严格执行危险化学品安全管理规定。在易燃易爆区域动火，现场必须有专人安全监护，动火现场必须配备合格的灭火器（每个动火点不得少于2只）；乙炔、氧气瓶与明火应保持规定的安全距离，胶管及接头部位应防止漏气。

（十六）进行大型设备吊装作业，必须先编制吊装安全方案，经专业监理工程师审核、总监批准后方可实施。正式吊装时，现场必须有专人监护，并设置安全警戒线和警示标志。

（十七）搭设高度超过24m的脚手架（挑架、吊架）必须先编制专项施工安全方案，报工程监理审批，按照批准后的施工方案搭设。脚手架投用前必须经本单位有关专业技术人员共同检查验收，合格后方可投入使用，并悬挂“脚手架验收合格”标志牌。

（十八）在装置区内进行地下开挖作业，必须先采用人工开挖，严禁擅自使用大型机械（挖掘机）作业。因情况需要，必须按要求先办理审批手续，经同意后方可使用机械作业。

（十九）在生产装置区内开挖管沟、槽等可能影响消防车通行，开挖前必须到安庆石化消防部门办理审批登记手续，否则禁止擅自

开挖。开挖已成形且未回填的沟、槽，其两侧必须设置围栏和安全警示标志，夜间还必须有红灯警示。

（二十）因特殊原因工程实行分包，乙方必须履行审批手续，将有关资质材料报甲方及业主工程部审查，经同意后方可依法进行工程分包。同时，乙方必须将分包单位的相关资质材料报工程监理单位审查、备案。

（二十一）乙方对所承建的工程项目施工安全管理负总责，必须按照建设部颁发的建筑企业安

全管理人员配备管理办法，根据此项目的规模大小，配备安全专业管理人员，指定专人负责、协调工程施工期间的安全工作。 （二十二）乙方必须按照有关安全法律、法规和甲方制定的HSE管理制度加强监督检查，抓好施工人员的日常安全教育培训，督促施工人员遵守《中国石化集团公司安全生产禁令（试行）》、《安庆石化劳动防护用品管理规定》、岗位安全操作规程等安全生产管理规定。

（二十三）乙方应加强工程项目施工期间的安全自查自改，发现安全隐患应当督促施工班组及时整改，并跟踪复查；重大安全隐患应及时报告工程监理专业管理人员、甲方、安庆石化相关部门，及时采取有效的安全防范措施，防止事态进一步扩大。

（二十四）乙方必须服从甲方、工程监理人员和安庆石化相关部门的安全监督管理，发现有违章违纪行为，无条件接受甲方的经济处罚或其他形式处理。乙方在收到甲方开具的《HSE违章违纪通知单》后，应当在规定的期限内到甲方交纳罚款，逾期不交，甲方将加倍从工程款中扣除。对于因乙方违章行为及管理失职导致甲方连带受到业主处罚，甲方有权对乙方追加处罚。

（二十五）乙方在承建此工程项目过程中如发生安全事故，应当及时报告甲方、现场工程监理人员及安庆石化相关部门，不得拖延、隐瞒或谎报。事故发生后，乙方应积极配合甲方、业主有关管理部门对事故原因的调查分析。

（二十六）因乙方管理原因造成安全事故，致各方人员人身伤害或财产损失，由乙方承担全部责任及经济赔偿。

三、本协议作为建设工程项目承包施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

四、本协议一式五份，甲、乙双方各执二份，工程监理执一份。 发包单位（甲方）：（盖章）甲方代表人签字： 承包单位（乙方）：（盖章）乙方代表人签字： 签订日期：二○一○年十一月九日

建设工程施工项目安全环保生产协议书发包单位（简称甲方）：承包单位（简称乙方）：

根据《中华人民共和全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合大港油田污水深度处理厂工程施工项目实际，本着“安全第

一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。 2、甲方应提供本单位HSE管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3、乙方必须持有部门核发的有效安全生产许可证。 4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。 6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。 7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。

三、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

3、乙方应根据项目风险识别和评估结果，编制事故应急预案，报地方相关部门备案；乙方应加强应急培训和演习，落实应急责任。

4、乙方在开工前应组织或委托地方对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

5、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

6、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方办理审批手续。

7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。

9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方办理审批手续。 10、乙方应定期组织安全环保例会，并及时参加甲方组织的安全环保例会，汇报其安全环保情况，认真落实甲方的有关安全环保工作要求。

11、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）

1、严格落实大港油田集团污水处理厂项目《健康安全环境管理手册》相关内容。

2、 3、

五、事故处理

工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知建设方。建设方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

六、违约责任

1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。

七、其它

1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。 2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

3、本协议未尽事宜或与国家、地方有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

4、本协议一式四份，正本两份，甲乙双方各持一份。发包单位（章）：

承包单位：（章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 签订时间： 年 月 日

公司大门工程施工合同

发包方（甲方）：湖南长丰汽车内装饰有限公司承包方（乙方）： 湖南长丰汽车内装饰有限公司委托负责长丰内饰公司大门施工工程，为确保工程质量和建设工期，双方在充分磋商的基础上，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，望共同遵守。

一、工程概况

工程名称：公司厂门地面混泥土工程 工程承包范围：

1、将大门内侧墙体扩宽； 2、将地面轨道拆除； 3、将地面用混泥土抹平；

4、将电缆线埋入地面及甲方其他要求。施工工程造价：合计1200元。

1、拆除墙体工资300元； 2、将大理石切割150元；

3、混泥土工程（实际面积为5平方）450元；

4、电线和线管材料和安装费300元。承包方式：包工包料。 施工工期：7天工期(以双方签订合同为准)。开工时间按年月日起算，若因人力不可抗拒或甲方原因造成的工期延误，则工期相应顺延。

二、建筑材料的采购和验收

本工程所有建筑材料均由乙方采购，乙方采购的材料必须均为合格产品。工程完工后，须双方现场验收确认，若需要返工的，乙方应立即进行整改，整改复查后无误的，乙方可开具到甲方进行验收。

三、工程款的支付与结算

1、竣工验收无误后开具工程全额款项的，甲方在收到此后的1个月内付清工程款。

四、双方的权利与责任 1、甲方的权利与责任

①有权对施工质量进行监督检查，可向乙方提出合理整改意见。②为乙方施工人员进出场提供方便，提供施工现场的水源、电源搭口，乙方应根据甲方施工现场合理安排施工设施和堆放施工材料。

2、乙方的权利与责任

①负责组织材料、劳动力按时进场施工。

②安全与环境方面要求：施工时注意保护环境，尽量减少噪音及扬尘的污染；施工人员必须做好劳保护，防止出现人身伤害事故；遵守甲方工厂的厂纪厂规，产生的固体废弃物和建筑垃圾按公司分类标准进行分类存放，并保证现场整洁卫生。

五、违约责任

该工程质量等级施工要求必须达到合格，竣工后，甲方组织相关部门验收时若达不到合格要求的，甲方有权要求乙方无条件返工，由乙方承担甲方的一切损失。

六、其它

1在本合同履行过程中，甲乙双方应本着互谅互让，友好合作原则履行。若发生争议，双方协商解决，协商不成，由工程所在地人民解决。

2、本合同签字盖章后生效，合同一式二份，甲乙方各执一份。 甲方：（盖章）湖南长丰汽车乙方：（盖章） 内装饰有限公司

甲方代表：乙方代表：年月日年月日

江苏盐城水利建设有限公司

江苏省淮河流域重点平原洼地治理项目十六包 环保协议 甲方：乙方：

根据《中华人民共和国环境保》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商，达成一致意见，自愿签订环保协议，并共同遵守本协议的各项规定。

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方有权对乙方健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

2、甲方提供项目管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工。 3、甲方在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

二、乙方的责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守《中华人民共和国环境保》及相关法律、法规和行业标准的规定。

2、乙方应依据《中华人民共和国环境保》及相关法律、法规和

行业标准，建立健全以环境生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

3、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

4、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

5、乙方应为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。 6、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

7、乙方有义务定期向甲方汇报环保情况，接受甲方的环保监督检查。

三、生产组织与协调

1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立环保小组，明确项目环保管理人员及职责，确保环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估。应加强应急培训和演习，落实应急责任。

3、乙方在施工前应组织进行健康检查，确保参与施工人员满足安全环保要求。

4、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度。

5、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪

律。

6、乙方在施工作业过程中，必须对环保情况进行经常性检查，及时整改隐患。

7、乙方应定期组织班组环保例会，并及时参加甲方组织的项目环保例会，汇报其环保情况，认真落实有关环保工作要求。

四、违约责任

1、工程未经过验收交付,由于乙方安全环保因素，导致经济损失时，由乙方承担全部责任。

2、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方; 乙方; 年 月 日

工程施工协议书

为保证施工进度、保质保量、安全顺利的完成馨景花园工程施工任务，特与各分包单位订立本协议书。

一、总承包方责任：负责全面管理、协调关系，依据合同约定对工程计划任务和工程进度、技术质量、安全生产、现场文明等进行全方位管理，确保总体计划目标按时完成。

二、施工进度要求：

1、为保证按期完成施工任务，各分包方施工方必须严格按总承包方总体施工进度编制本施工单位的施工进度计划。

2、各分包方必须按工程量交付3‰的进度保证金。各分包相互配合，合理穿插工序，不得无故拖延、互相推广诿扯皮。否则，总承包方将有权单方终止合同，并追究其违约责任扣除违约金。

三、对分包工程安全管理规定

（一）、项目公司在招用外包队伍时，必须由生产安全部严格审查其安全资质，未经安全资质审查或审查不合格的分包单位，严禁录用。

（二）、安全资质审查应在每年初及新工程开工前进行。资质审查不得善自降低标准、简化手续，不得逾期补办。对于管理混乱或上发生过人身死亡事故的外包单位，不得继续使用。

（三）、外包单位资质审查内容：

1.有关部门颁发的营业执照和施工资质证书。 2.经过公证的法人代表资格证书。

3.由劳动部门颁发的\"安全施工合格证\"；施工简历和近三年安全施工记录。

4.安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员取证情况

5.安全施工管理机构及其人员配备（30人以上的分包单位必须配有专职安全员，设有二级机构的分包单位必须有专职的安全管理机构）。

6.取证施工机械、工器具及安全防护设施、用具的配备。 7.安全施工管理制度及办法。

（四）、外包单位组织职工在进场前和每年年初进行体检，项目公司生产安全科对其进行监督，凡体检不合格以及老、弱、病、残、童工坚决清退，严禁录用。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

（五）、项目公司生产安全科在开工前，组织外包单位职工进行安全培训和考试，考试合格后方可进入施工现场。凡增补、调换和更换工种的人员，在上岗前必须经生产安全科安全培训和考试，合格后方可上岗。

（六）、外包单位进入施工现场和全部手续审查合格后，项目公司给外包单位职工办理\"胸卡证\"并在上岗时佩戴。\"胸卡证\"严禁转借他人。服装应按项目公司要求统一。

（七）、外包单位对所承担的施工项目必须编制安全施工措施，大型项目还应编制施工组织设计，经项目施工、技术、安监等部门审查合格后执行，并作为外包合同的附件。

（八）、外包单位必须认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、、法令、法规和电力建设安全工作规程，安全施工管理规定，遵守项目公司有关安全施工、文明施工的管理规定，服从项目公司

在安全、文明施工方面的管理、监督和指导，并定期向生产安全科汇报工作。

（九）、外包单位行政负责人是安全施工第一责任人，对本单位的安全施工负责。外包单位的专职安监员应佩戴明显标志。外包单位应将划分的班组名单报项目公司生产安全科备案，班组长即班组兼职安全员。

（十）、项目公司生产安全科根据有关制度组织外包单位参加安全检查和安全工作例会，并及时向外包单位传达上级有关安全工作的文件及通报，并监督学习与贯彻执行。

（十一）、对《安规》附录B中的施工项目，外包单位应填写安全施工作业票，经审批合格后严格执行。

（十二）、生产安全科有权对外包单位按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具的情况进行监督。

（十三）、对负责人不服从生产安全科管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的外包单位，项目公司将立即终止合同，限期退出并严禁重

新录用。

（十四）、项目公司与外包单位鉴订合同时，必须明确各自的安全施工责任。凡由外包单位责任造成的伤亡事故，应由外包单位承担全部经济损失。发生的事故项目公司生产安全科应参与调查，并按规定统计上报。

（十五）、项目公司预扣外包单位施工管理费的百分之三十作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除全部保证金，发生重伤事故扣除保证金的百分之五十。

（十六）、对安全工作有突出贡献的外包单位和个人，项目公司将按规定给予奖励。

（十七）、施工现场安全要求：

1、分包人员进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带正确佩戴好各自的安全防护用品。遵守施工现场的劳动纪律和现场的各项管理规定。

2、分包施工人员上岗前，必须通过安全培训，合格后方可上岗。如果特殊作业人员未取得上岗证，私自操作，发生的一切事故由本人负责全部责任，并对本班组罚款1000—5000元。

3、每天由有班组长进行安全知识学习，开好班前会。认真传达规范、规程和文件，责任落实到人，提高全员的安全意识。 4、现场专业操作人员必须熟知本工种的安全操作规程和安全生产知识，严格按照操作规程和安全技术交底的内容进行施工。 5、禁止酒后操作。高空作业必须具备可靠安全保证措施，方准施工。

6、进场的易燃易爆物品，必须安排专人管理，隔离存放。禁止在施工现场内吸烟、动火。若因工作需要需要动火时，应认真填写三级动火申请书，经工程负责人签字批准后方可在指定的地点动火。因不服从管理或私自动火发生火灾由乙方承担全部经济损失，并追究相关的法律责任。

7、本着不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害的“三不伤害”的原则操作。在操作中违章或故意造成他人伤害和自身伤害的，其工资、医疗费由当事人或操作本人（班组）进行承担，总承包方概不负任何连带责任。

8、现场内的安全标志牌、警示牌、操作规程、安全防护等未经工程安全管理人员批准严禁私自拆除挪动。并由此造成的任何伤害和损失由所在班组承担责任。

9、在施工中不得违章作业、野蛮施工。分包单位必须服从甲方的安全管理，对甲方在检查中提出的隐患必须在当天整改完毕，分包单位不服从总包管理而导致生产安全事故时，由承包单位承担全部责任，甲方概不负任何连带责任。

10、用电管理。临时用电作业必须由总承包方人员提供电源，分包单位不得私自接电。宿舍用电必须符合总承包方的安全管理要求，严禁私拉乱扯。施工机械有偿服务，在交一定费用后，方准使用。在使用过程中严格按照总承包方的管理规定使用。如有违章现象发生立即停用。

11、加强对班组人员的管理。杜绝偷盗、等现象的发生。如发生偷盗现象按照偷盗物品金额的100倍罚款。情节严重的将移交给机关处理。

12、分包方如违反操作规程发生的人身伤害、机械损坏等事故，因分包方对善后事故处理不当，而发生的诉讼、索赔等不良影响，分包方承担由此产生的全部费用和全部责任。

四、现场文明要求：

1、认真贯彻执行《山东省建筑施工文明工地管理规定》及当地有关建筑施工安全文明卫生管理规定。

2、必须严格遵守现场文明管理规定，做到工完料净场地清。施工中产生的各种废料、垃圾随时清理干净（严禁在施工现场焚烧废弃物），否则每处罚款100元。对清理不彻底的由总承包方安排他人清理，其转运费用由产生垃圾的分包方承担。

3、注意加强对现场所有成品的保护。若发现有故意破坏的，其产生的成品维修费用由所在班组承担。

4、和分包方必须加强保护成品意识。禁止污染破坏成品，如有随意乱涂乱画污染破坏墙地面者每次罚款200元。在楼内大小便，否则每发现一次罚所在施工单位（小便500元，大便1000元）。

五、质量管理：

1、严格按照规范规定和行业标准进行施工。

2、严格按照操作规程施工，确保工程质量优良标准。 六、材料管理：

1、所有出场的材料均必须有材料员现场验证，并携带出门证出入。

2、现场材料存放应严格按照总承包的要求存放在制定地点，严禁随意存放。做到文明施工。

七、双方的责任和义务：

1、甲方履行安全监督和协调的责任。如拒不合作，将中止一切合作关系，清理出场。

2、乙方要遵守总承包方、监理、建设单位的一切安全管理规定和制度。

3、所涉及费用及罚款由甲方业主在工程款中拨付给总承包方。 本协议一式三份与工程施工合同具有同等的法律效力。建设单位、总承包单位、分承包单位各持一份，盖章后生效。协议书自工程完工时结束。

建设单位：（公章） 年月日

总承包单位：（公章） 年月日

承包单位：（公章） 年月日

建设工程施工生产安全协议书 山东天元建设集团二公司二一三项目 建设工程施工安全生产协议书 总包方（甲方）：分包方（乙方）：

为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和全生产

法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、生产安全事故报告和调查处理条例（第493号令）、《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市和相关部门关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：工程地点：分包方式： 二、工期：

开工日期：竣工日期： 三、安全生产

（一）总包单位相关规定和要求

1、总包方应为分包方创造良好的作业环境，完全因总包方的设施、设备不良造成的事故，应由总包方负责。

2、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权处罚或令其停止作业。

3、总包方负责审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

第1页

4、总包方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督，并对危险性较大工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查。 5、总包方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，使用承租的机械设备和施工起重机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

6、总包方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

7、总包方定期对分包方进行安全检查，

8、总包方积极主动手续和防护设施资料。 9、总包方适时提供合署办公场所。

10、总包方将现场安全防护存在的不足和急需整改的部位及时通知分包方并跟踪督促整改。

（二）分包单位相关规定和要求

1、分包必须是具有承担民事责任的法人或其它出具上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。

2、分包方必须熟悉并严格执行《中华人民共和全生产法》、《建设工程现场管理条例》、《北京市（建设工程施工现场管理规定）实施细则》、《北京市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》、《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能积极参加有关促进安全生产的各项活动。 （1）分包方必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生

产。

（2）分包方应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由分包方的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 （3）分包方按安全生产法规定，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

（4）分包方必须与每个劳务人员签订劳务合同。

（5）分包方劳务手续必须齐全有效，并且实行实名卡制度。

（6）分包方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（7）分包方的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期对身体进行体检。

（8）分包方的从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 （9）分包方的从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（10）分包方的从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用劳动防护用品。

3、分包方必须学习、掌握并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

4、分包方必须执行总包方的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

5、分包方必须执行三级安全教育制度，项目经理、分包工程负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6、分包方必须执行安全生产检查整改制度。

7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、有关部门的安全生产检查。

8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收制度。

9、分包方自带的施工机具、机械设备必须以书面形式报送总包方。机具、机械设备必须符合国家标准、规定。要求机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效。严禁带故障运行。

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品并正确使用和佩戴。

11、分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并及时全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做好记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证。

12、分包方须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

14、分包方发生人员伤亡时在半小时内立即向总包单位负责人汇报，同时不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方做好善后工作。

15、专业分包单位，在施工前做好安全交底和洞口、临边防护，施工中定期进行检查安全防护设施，配备齐全个人防护用品，严禁违章指挥和操作。（以下空格为自填补充内容，若无补充内容，请在下列空格中手写补充内容无正文）

四、违约

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济损失。

3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济损失。

五、争议

当总分包双方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不到一致意见，可向有关部门申请仲裁。

六、本协议在双方签字盖章后立即生效。

七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。 总包方：（盖章）分包方：﹙盖章﹚

法人代表﹙或委托代理人﹚：法人代表﹙或委托代理人﹚： 年月日年月日

建设工程施工项目安全环保生产协议书发包单位（简称甲方）：承包单位（简称乙方）：根据《中华人民共和全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保》、《中......

工程项目安全环保文明施工协议书甲方：乙方：为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，明确工程项目双方的安全责任，确保施工项目安全顺利完成，根据国家有关法律法规，经双方协商......

建设工程施工项目合作投资承建协议书工程项目名称：建设单位（开发方）：施工单位（承建方）：协议签订日期：第1页共8页目录第一章工程施工项目合作投资建设宗旨..................... 建设工程施工安全生产协议书发包单位：承包单位：工程名称：工程地点：为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发...... 建设工程施工安全生产协议书施工单位名称：协议签订日期：建设工程施工单位安全生产协议书建设单位：施工单位：工程名称：为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施......

建设工程施工分包安全生产协议书甲方：乙方：工程名称：为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障工程施工顺利进行，依据《劳动法》、《建筑法》、《建筑......

)零星工程施工协议书合同编号：项目零星工程施工协议书（工程）合同编号：甲方：乙方：签约时间：零星工程施工协议书合同编号：零星工程施工协议书(工程)甲方：乙方：在平等......

工程施工安全协议书为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。甲方：乙方：第一......

电力建设工程安全协议书

甲方： 乙方：

为了认真贯彻执行安全第一。预防为主的安全生产方针，根据《中华人民共和国合同法》《电力法》《安全生产工作规定》等有关规定，结合本工程的具体情况，特制订本安全协议书，双方达成的协议内容如下；

一：工程概况：

工程名称：石嘴山220KV变电站至宁夏日盛实业有限公司110KV变电所送电线路工程

二：工程期限

本工程自20xx年9月4日至20xx年10月19日 三：甲乙双方承担的安全责任 甲方：

1、甲方可定期，不定期地深入施工现场进行检查监督指导施工期间的安全工作，并有权制止施工现场的违章作业和违章指挥，对严重危机及人身安全设备安全的施工有权下令停工整顿及相关处罚 2、甲方在工程开工前对乙方的施工负责人技术人员安监人员进行全面的工程技术交底

乙方：

一．乙方负责人为施工现场的第一安全责任人，对工程的安全事故负有直接领导责任。开工前要建立健全各项安全生产规章制度，明确各施工人员的安全责任，并落实到人，必须自始至终在施工现场。带头执行现场的有关规定和规章制度，认真贯彻《电力建设安全工作制度》指导本项目部专职安全员的工作，充分支持甲方及上

及安全检查人员履行职责，闹固树立“安全第一”预防为主的思想，在确保安全的前提下组织施工，要认真指挥。精心施工。严禁违章施工，乙方有责任保障工程中的人身安全，本工程杜绝人身伤亡事故对所施工的工程及其负责管理的范围内所发生的机械设备交通运输人身伤亡事故承担一切安全责任和费用，甲方不承担任何责任及费用。必须做到安全施工和文明施工，并布置指导监督检查总结好各项安全工作，必须自始至终坚守职工现场，参加各项安全大检查，对查出的安全隐患必须立即整改，甲方有权制止违章作业和违章指挥。

二．开工前乙方应根据现场情况制定可行的安全施工措施，明确各级施工人员安全责任制并签订好各级施工人员安全联保责任书 三．本工程危险点重点控制，做好专项安全措施，乙方负责人及有关安全人员应到现场负责监督实施，乙方使用临时工雇佣民工必须签订合格的劳动合同，对临时工民工必须进行安全教育，乙方应严格执行《安规》要求严格要求施工过程中的安全管理所承担的工程要求达到优良工程

四．付款方式：

甲方以十六万承包给乙方本工程线路中的所有跨越架，乙方在工程完成一半时甲方付给乙方工程款百分之二十，工程完工付乙方百分之三十，乙方跨越架全部拆完后结清全部工程款

五．本协议自双方负责人签字之日起生效，工程验收投运后自行解除，本协议一试两份，甲乙双方各持一份。本协议经甲乙双方签字生效。

甲方（签字）：乙方（签字）： 年月日年月日

建设工程勘察协议书

订立合同双方：

建设单位：_________（以下简称甲方）； 勘察单位：_________勘察院（以下简称乙方），

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_________。 第二条勘察的范围、进度和质量_________。 第三条甲方的义务

1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2．在签订合同时，甲方必须在_________年_________月

_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

3．甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

4．甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。

第四条乙方的义务

1．乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

第五条定金及勘察取费标准及拨付办法

1．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为_________元，

2．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收_________％的勘察费。

第六条甲方的违约责任

1．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。

第七条乙方的违约责任

1．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

2．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

3．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。

第纠纷的处理 第九条其它 _________。

本合同_________年_________月_________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式_________份，甲乙双方各执_________份；合同副本一式_________份，送计委、建委、建行_________各留存一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_________勘察单位（乙方）（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________ 联系人：_________联系人：_________ 通讯处：_________通讯处：_________

电话或电报：_________电话或电报：_________ 开户银行：_________开户银行：_________ 帐号：_________帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

电力建设工程安全协议书

电力建设工程安全协议书

工程名称:石嘴山220KV变电站----宁夏日盛实业有限 公司110KV变电所线路工程 工程施工安全协议书 甲方： 乙方：

为了认真贯彻执行安全第一.预防为主的安全生产方针，根据《中华人民共和国合同法》《电力法》《安全生产工作规定》等有关规定，结合本工程的具体情况，特制订本安全协议书，双方达成的协议内容如下；一：工程概况：

工程名称:石嘴山220KV变电站至宁夏日盛实业有限公司110KV变电所送电线路工程

二：工程期限

本工程自2009年9月4日至2011年10月19日三：甲乙双方承担的安全责任

甲方：

1.甲方可定期，不定期地深入施工现场进行检查监督指导施工期间的安全工作，并有权制止施工现场的违章作业和违章指挥，对严重危机及人身安全设备安全的施工有权下令停工整顿及相关处罚 2.甲方在工程开工前对乙方的施工负责人技术人员安监人员进行全面的工程技术交底

乙方：

一．乙方负责人为施工现场的第一安全责任人，对工

程的安全事故负有直接领导责任。开工前要建立健全各项安全生产规章制度，明确各施工人员的安全责任，并落实到人，必须自始至终在施工现场。带头执行现场的有关规定和规章制度，认真贯彻《电力建设安全工作制度》指导本项目部专职安全员的工作，充分支持甲方及上及安全检查人员履行职责，闹固树立“安全第一”预防为主的思想，在确保安全的前提下组织施工，要认真指挥。精心施工。严禁违章施工，乙方有责任保障工程中的人身安全，本工程杜绝人身伤亡事故对所施工的工程及其负责管理的范围内所发生的机械设备交通运输人身伤亡事故承担一切安全责任和费用，甲方不承担任何责任及费用。必须做到安全施工和文明施工，并布置指导监督检查总结好各项安全工作，必须自始至终坚守职工现场，参加各项安全大检查，对查出的安全隐患必须立即整改，甲方有权制止违章作业和违章指挥。

二．开工前乙方应根据现场情况制定可行的安全施 工措施，明确各级施工人员安全责任制并签订好 各级施工人员安全联保责任书

三．本工程危险点重点控制，做好专项安全措施，乙

方负责人及有关安全人员应到现场负责监督实施，乙方使用临时工雇佣民工必须签订合格的劳动合同，对临时工民工必须进行安全教育，乙方应严格执行《安规》要求严格要求施工过程中的安全管理所承担的工程要求达到优良工程

四．付款方式：

甲方以十六万承包给乙方本工程线路中的所有跨越架，乙方在工程完成一半时甲方付给乙方工程款百分之二十，工程完工付乙方百分之三十，乙方跨越架全部拆完后结清全部工程款

五．本协议自双方负责人签字之日起生效，工程验收

投运后自行解除，本协议一试两份，甲乙双方各持一份。本协议经甲乙双方签字生效。

甲方（签字）：乙方（签字）: 年月日年月日

附件二安全管理协议书

（）电力建设工程安全管理协议书

发包单位：（以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方） 为贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目 1、工程项目名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、承包形式： 5、工程合同编号：

6、工程项目期限：自年月日至年月日 二、协议内容

1、安全文明施工目标 1）不发生人身伤亡事故；

2）不发生因工程建设引起的电网及设备事故； 3）不发生一般施工机械设备损坏事故； 4）不发生火灾事故；

5）不发生环境污染事件；

6）不发生负主要责任的重大交通事故。

7)确保浙江省电力建设安全文明施工标准化工地，争创浙江省建筑安全文明施工标准化工地和省公司及以上流动红旗。

2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1)《中华人民共和全生产法》 2)《建设工程安全生产管理条例》 3)《生产安全事故报告和调查处理条例》

4)国家DL5009.3《电力建设安全工作规程》（变电站部分）

5)国家部委办相关安全的规定

6)国家电网公司《安全生产工作规定》 7)国家电网公司《基建安全管理规定》

8)国家电网公司Q／GDW250-2009《输变电工程安全文明施工标准》

9)国家电网公司《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》 10)国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程 11)建设工程所属的地方安全、环境法规

12)建设管理单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度 3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务

1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设管理单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2)项目按照“先订工程合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。 3)建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格（经电网系统内单位培训并取得相应安全资质证书）的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

4)施工期间，甲方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，乙方指派同志负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员叁人。

5)按照国家、国家电网公司、建设管理单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、符合国网要求的安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。

6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。

7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。

8)按照国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

9)严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。

10)施工现场总平面按照安全文明施工策划方案统一布置，分区管理，各负其责，不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施，按策划统一组织。

11)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生

产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

12)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4、甲方的安全文明施工权利和义务

1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方资质、资格不符合规定的，有权要求乙方更换人员

或终止合同。

2)按规定成立安全生产委员会，组织和协调现场安全文明施工的整体工作，及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。

3)督促乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。 4)按工程建设管理纲要，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。

5)组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。

6)定期召开安全生产委员会（安全工作例会）和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。

7)组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

8)建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。 9)按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。

10)如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。

5、乙方的安全文明施工权利和义务

1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。

2)遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设管理单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。

3)按照总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报监理审查通过后组织落实。

4)按照国家电网公司的有关安全管理要求，建立完善相关安全记录台帐。

5)按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。 6)按规定对员工进行安全教育，对新进场人员进行三级安全教育和考核；配合甲方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。

7)严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报监理审查备案。

8)定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

9)开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。

10)对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

11)编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。

12)建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。 13)对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。

14)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效。

15)建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报监理审查备案。

16)按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。

17)按规定和要求，编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。

18)对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并按规定程序组织审查后报监理审查通过后实施。

19)落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。 20)按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。

21)建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方安全文明施工总体规划，编制施工临时用电实施方案报监理审查通过后执行；按

要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地符合规范。

22)建立和执行起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求。

23)对进场的工器具及机械设备进行安全检查，确认其安全状况，并在使用中执行相应的安全管理制度。

24)临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。

25)两个以上单位交叉作业前应先签订交叉作业安全协议，并对作业人员进行安全交底，对对方单位进行交叉作业区危险点告知，采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

26)施工特殊临时用电应符合规定，落实安全措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的安全电压等级，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求，控制噪声、光污染等可能对周边造成的环

境影响。

27)建立和执行危险品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施，危险品仓库设置必须符合《电力建设安全工作规程》（变电站部分）要求。

28)建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架使用前的验收、使用中的检查和维护；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方案组织专家论证。

29)按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证，并落实支护的安全措施。

30)土石方开挖应按相关规定报甲方批准同意或备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。（不包括爆破作业）

31)落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。

32)施工废水经处理合格后排放。

33)大体积混凝土浇灌，应设立专门指挥人员，指挥现场砼搅拌车按照次序进出场，设置安全通道，落实安全措施。

34)结构吊装、临边和孔洞作业应采取设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。

35)起重机械、物料提升机的使用过程中应定期检查、维护和保养，确保安全可靠和使用。容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。

36)在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。 37)乙方如确需对部分施工作业进行分包，应严格对分包单位进行安全资质审查，履行报批手续，报甲方审核批准后，方可签订分包合同和安全协议，明确安全责任，纳入乙方的安全责任范围内。 38)现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。 39)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

6、安全文明施工考核标准

1)甲方按照分包合同价款，预留5%或__/__万元作为乙方的安全保证金。

2)发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。

3)甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款

4)乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。 5)取得浙江省电力公司“安全文明施工标准化工地”称号，按安全文明施工奖励基金总额的50%给予奖励，取得“浙江省建筑安全文明施工标准化工地”称号按安全文明施工奖励基金总额的100%给予奖励，两项奖励不予累加。

8、需要补充协议内容

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

三、附则

1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。 4、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

5、其他未尽事宜可另行约定。

6、本协议一式六份，甲乙双方各执三份。

甲方：乙方：

单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：单位地址：单位地址：法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：

签订日期：年月日 电力建设工程安全监理 （一）电力安全监理概述

安全监理是指对工程建设中的人、机、环境及电力建设全过程进行评价、监控和督查，并采取法律、经济、行政和技术手段，保证建设行为符合生产、职业安全健康法律、法规和有关，制止建设行为中的冒险性、盲目性和随意性，有效地把建设工程安全控制在允许的风险度范围内，以确保安全性。

安全监理的任务主要是贯彻落实安全生产方针，督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工，落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类不安全隐患，杜绝、控制和减少各类事故，实现安全生产。

电力建设工程安全监理与一般工程监理存在密切的辩证关系，但不能简单地相互代替。它除接受建设方委托控制和监督工程质量而对机械设备、安全设施以及安全技术措施的审查、进度控制和费用监督外，还要接受上级部门的安全管理委托权以保证劳动者生命安全，其责任性、风险性、复杂性远远超过一般工程监理。这是因为质量事故有较长的潜伏性，安全事故则可能是突发性的。作为建设工程安全监理单位，做好电力建设工程安全监理工作，就能以安全目标管理为中心，通过动态的目标控制，更好地实现项目的安全目标，提高建设项目的安全水平和单位效益。

（二）如何做好电力建设工程安全监理工作

安全监理的过程实质就是执行国家、以及行业关于安全生产、技术所颁发的法规，执行安全监理委托合同的过程。电力安全监理工作可分为四个阶段，即招标阶段的安全监理、施工准备阶段的安全监理、施工阶段的安全监理、竣工验收阶段的安全监理。电力建

设工程安全监理单位应对各阶段安全监理工作的权利、义务、具体责任、委托权限等方面进行分析、确立。

1.明确建设单位、安全监理单位、承包单位三者之间的关系。 安全监理单位受托于建设单位，代表建设单位的利益，按安全监理合同范围，全权处理工程安全和建设单位委托的一切事宜，安全监理单位与建设单位是监理与被监理的关系，本着尊重、协助、监督的精神，基于目标一致的共识，协助建设单位完善、抽查和验证电力建设过程中各项制度。安全监理单位通过三方沟通，按照所签订的《委托安全监理合同》、《安全生产协议书》等合同文件行使安全监理权。

2.安全监理单位做好电力建设工程安全监理工作

安全监理是工程建设监理的重要组成部分，而工程项目总监理工程师是监理工作范围内的安全第一责任人。《建设工程安全生产管理条例》等法规明文规定了工程监理单位和总监理工程师的安全责任，《建设监理规范》第3.2.1第6款规定：总监理工程师负责

“审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计（包括安全措施）、技术方案、进度计划。”第6.2.1第3款规定：“施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患”时，可签发停工令。监理单位受建设单位委托可行使监督检查权、限期整改权，停工整顿权、复工权、经济处罚权、奖励权、审批核准权和调解权等权利。按照四控制的要求，依据有关安全生产法律法规和有关规定，认真履行监理合同中规定的安全监理职责，对建设过程中的安全文明电力建设进行全面管理监督和控制。

首先，确定电力建设项目安全监理的依据：①设计的电力建设图纸和建设说明书（包括变更设计）；②工程招投标书；③委托安全监理合同；④经建设单位审定

的电力建设组织计划；⑤建设单位与承包单位签订的电力建设合同及附件；⑥安全监理实施细则（包括大纲）；⑦安全生产责任制实行办法；⑧关于加强电力建设现场安全生产管理的若干规定；⑨《安全监理手册》；⑩有关安全生产的发令法规和规定等。

其次，制定电力建设项目安全监理的主要内容： （1）控制项目：项目监理机构

控制内容：实行总监理工程师负责制；设置安全监理工程师 控制要点：明确职责分工；建立健全安全生产责任制,落实安全生产的组织保证体系;制定安全管理规定；编制安全监理实施细则

（2）控制项目：审查施工组织措施和施工指导文件

控制内容：承包单位安全管理体系；安全技术措施；工程管理文件

控制要点：审查承包单位的安全岗位和管理制度；建设组织和建设大纲中各类型作业安全技术措施；协助拟定安全生产协议书和执行安全抵押金制度；审查文明施工文件及管理制度；审查施工工艺水平的措施；对分包工程的安全监理

（3）控制项目：检查承包单位资质和人员上岗证书 控制内容：检查承包单位资质；检查特殊工种上岗证书

控制要点：检查分承包单位资质和安全施工记录和证明；检查特殊工种操作人员必须的上岗证书

（4）控制项目：检查安全培训情况 控制内容：检查安全培训情况

控制要点：进行安全生产教育及工程项目的安全技术交底;举办职工安全教育和安全规程考试

（5）控制项目：施工现场巡检并进行考核

控制内容：审查承包单位工程的施工方案、进度计划与自检系统；安全技术措施检查；检查并督促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实各分项工程或工序及关键部位的安全防护措施；文明施工管理检查；参加建设单位组织的安全文明考核；

控制要点：违章作业而危害人身安全时有否下达工程暂停令；查领导、工程和现场管理，查隐患、事故处理、施工工艺水平、设施设备安全、施工环境情况等；承包合同应按规定预留安全保证金；按现场考核办法进行考核

（6）控制项目：启动试运行安全文明检查 控制内容：启动运行前；试运行中巡视

控制要点：满足文件要求的启动条件；反事故演习；消防设施验收合格；制度齐全、完善，通过审查；环保机构健全、可开展监测；记录缺陷及时组织消缺和符合调试环境

（7）控制项目：参与进行安全事故调查和处理 控制内容：进行安全事故调查和处理

控制要点：对事故进行调查、分析处理、统计、上报和进行善后处理

（8）控制项目：编制安全报表 控制内容：编制安全报表

控制要点：事故处理情况；监理简报记录安全状况；进行安全文明生产检查考核

（9）控制项目：达标验收 控制内容：参加达标投产验评

控制要点：对安全管理和施工工艺文明生产进行检查

3．制定上述电力建设项目安全监理的依据和主要内容后，监理单位就可运用项目安全监理方法与手段对电力建设现场进行安全监理工作。遵照监理规划、监理细则等文件所列内容，采取代表建设单位审核有关文件、报告和报表以及现场监督与检查这两种办法，结合运用监理手段对电力建设现场的设施、技术、验收、咨询等内容进行安全监理。在安全监理过程中，举行各类现场会议和监理安全监理记录与各种报告是做好安全监控的重要一环。

（三）对监理单位在安全监理中所承担职责的探讨

工程监理单位作为社会中介服务组织，其权力、责任和义务是受业主委托的。《建筑法》和《建设工程质量管理条例》中均没有对业主的安全责任进行规定，业主不能将不属于自身应当履行的工程安全责任委托监理单位。施工安全的责任由施工单位负责，将施工单位应当承担的工程施工安全责任推卸给监理单位是不合适的。但是若监理单位或监理人员因失职或玩忽职守等原因造成工程安全事故，将依法承担工程安全事故责任。

从现实和发展趋势考察，监理责任范围逐步扩大，程度逐步加深。如《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》第22条第四款规定：建立对建设项目法人的考核制度，其中考核内容包括“建设工期、施工安全和工程质量控制情况。”国家电力公司颁发的《电力建设安全健康与环境管理工作规定》第47条规定：“项目法人对工程建设过程的安全健康与环境负有全面监督、管理责任。”“建立健全现场安全保证体系和安全监督体系。”第59条规定：监理企业应“建立以安全责任制为中心的安全监督制度及运行机制。”第60条规定：监理人员“对安全文明施工管理混乱，事故不断的施工承包商，有权暂停给付工程款或建议中止工程承包合同。”上述条例说明，界定包括工程安全在内的监理责任范围实属必要。因此，在编制监理大纲、监理规划时，应明确安全监理目标、措施、计划和安全监理程序，并建立相关的程序文件，经项目法人批准后再制定监理细则，根据工程规模、各个分项建设项目和各分包的施工队伍，在调查研究基础上，制定安全监理具体工作及有关程序。

（四）电力建设工程实施安全监理的重要性

工程质量与施工安全密不可分，质量隐患往往导致安全事故，而不安全因素又可能为质量事故埋下祸根。工程质量或施工安全相辅相成，试图将二者分开是十分困难的。从某种角度上讲控制质量就是控制安全，反之也成立。安全监理的提出，使建设监理目标管理从以往的造价、进度、质量“三控制”变成“四控制”，也反映了监理理论和监理法规适应形势发展的需要。我们可以创造性地开展工作，对电力建设工程中各个风险点进行预控，加强对工程的风险

管理，积累工程安全监理经验，为制定相关和措施提供可靠依据。

质量和安全是工程建设中永恒的主题。安全是工程质量的前提条件，而工程质量的好坏，也是为了安全。如果说质量是业主所追求的最终目标，那么安全则是实现这一目标的基本环境条件，而安全监理则是这一环境条件的保护神。工程监理单位应负责对电力建设项目的全面监督、指导，尤其是对技术法规、标准规程安全措施等监督管理，以国家有关的法律制度为准绳，通过法律和经济手段，监督安全监理合同的执行，保护合同各方的利益，提高自身安全监理水平，维护企业利益和荣誉。

外包工程安全协议书

甲方（发包方）：乙方（承包方）：工程承包内容：生产地点范围：

生产期：自 年 月 日至 年 月

日全部竣工。

为加强对生产队伍的安全管理运行维护生产现场的正常生产和工作秩序，保证安全生产和生产工程顺利进行，根据国家、地方、行业和公司文件指示精神和安全管理的要求，认真贯彻“安全第 一、预防为主”的方针，防止发生人身和设备事故，经双方协商达成如下协议：一、总则

1、施工队伍必须具备符合规定的各种证件和手续。

2、在签订工程承包合同的同时双方必须签订安全协议书一式三份，甲乙双方各一份，一份交安全监察部门存档备查。

3、施工队伍超过30人的单位必须配备专职安全员，30人以下的队伍必须设有兼职安全员。

4、施工队伍应指定一名领导为安全负责人，应对施工人员、施工现场的安全工作负责；甲方负责提供各种安全学习材料，并对其进行检查、督促和考核。

5、施工队年龄50岁以上人员不得超过施工队总数的5％，16岁以下60岁以上人员不得使用。

6、施工现场发生安全问题必须立即到甲方安全监察部门进行汇报。

7、为保证本协议的贯彻执行，乙方必须向甲方交纳安全风险抵押金每人100元或交纳承包款的5％作为安全生产保证金，此保证金作为对违反本协议的处罚和赔偿用款，不足时由乙方补齐，余款退还给乙方。

8、乙方应向甲方交纳安全管理费每人10元。 二、甲方应承担的安全责任

1、对承包单位的资质进行审查，确认符合各项要求。

2、开工前应乙方要求向生产人员进行安全交底，并应有记录和资料。

3、在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧伤烫伤等及可能引起生产设备停电、停运事故时，甲方应事先要求承包方制定安全技术措施，经甲方审查合格后监督实施，并按《电业安全工作规程》的要求设置甲、乙双方监护人。

4、甲方负责对乙方安全问题进行检查、监察、考核。 5、甲方负责向乙方介绍有关公司的各种规章制度。

6、乙方单位生产人员在电力生产区域内作业违反有关安全规章制度的规定时，甲方安全生产部门有权按本单位承包协议安全管理的规定进行处罚。

7、甲方安全生产部门发现承包单位生产中的不安全生产情况，有权纠正或立即停止其工作。

三、乙方应承担的安全责任

1、乙方在承包工程时必须执行有关规程和生产现场的一切安全技术措施，认真执行国家、省、市建委、劳动局及甲方关于文明生产和人身安全等有关规定并应设置各种安全标志。

2、开工前必须进行安全技术交底，全体生产人员均应掌握工程特点及生产安全措施。

3、复杂的和危险性较大的工程，应制定单独的生产安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻落实，必要时可请甲方协助制订安全技术措施。

4、现场生产中，必须严格执行《电业安全工作规程》、《消防规程》和“安全、文明生产”规定的有关部分，进入电力生产区域内生产，必须严格执行工作票制度。

5、开工前应组织生产人员学习上述规程中的有关部分，并经考试合格后方可进行工作。

6、开工前应对生产机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

7、在易燃、易爆场所生产时，乙方在动火前必须办理动火工作票，并落实动火措施防止发生火情、火灾。

8、严禁使用未成年工和不适应现场安全生产要求的老、弱、病、残人员进行生产。

9、承包单位的特种作业人员，必须持有劳动部门颁发的特种作业操作证上岗。

10、承包单位的负责人对发包单位安全监察部门提出的意见必须及时整改。

11、承包单位必须接受甲方单位的监督、管理和指导；发生人身事故或危及生产的不安全情况，必须立即报告甲方安全监察部门。 12、施工人员违反甲方管理制度和安全规程造成的设备、人身伤亡事故，乙方要负全部法律和经济责任。

四、承包单位资格审核应具备的条件 1、营业执照和资质证书副本

2、生产简历和近三年内的安全生产记录 3、建筑企业安全资格认可证 4、安全生产许可证 5、特种作业许可证

6、施工人员身份证、暂住证、做工证 7、施工队全体人员花名册

8、安全规程培训考试记录（考试卷存档） 9、生产安全技术措施

经甲方审查上述条件具备同意将工程发包给甲方单位（发包方） 公章

甲方单位负责人签字 年月日 联系电话：

发包单位安全员签字：安全部门审批意见： 单位乙方单位（承包方）公章

乙方单位负责人签字 年月日联系电话：

外包工程安全风险抵押合同 甲方：乙方：对乙方要求：

1按生产协议要求的时间完成工程作业；

2现场作业环境符合国家及电力系统和我公司有关规定；3不发生人身轻伤及以上事故；

4不发生人为责任造成的设备损坏和人身伤害事故；5不发生违章作业和野蛮生产。

生产时间：从

年月日开始至年月日结束。

承包实施：乙方交纳安全风险抵押金 万 仟 佰

拾元。乙方交纳安全管理费 元、安全培训费

元。乙方完成承包内容于年月日返还安全风险抵押金。

注：安全风险抵押合同作为安全管理的一项措施，此合同书代替收据。

甲方单位盖章、签字 乙方单位盖章、签字 年月日

年月日

电力工程安装协议书

甲方：_________乙方：_________ 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、承包形式：包工包料 四、工程内容_________ 五、工程造价

本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

六、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、

设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后

_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

八、安全质量措施费，250kya及以下

为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为

_________元。变压器油化试验费每台_________元。设备运输采保费按行业规定以设备费的%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取。

九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证。

十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十

一、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

提交_________仲裁委员会仲裁；依法向人民起诉。 十二、本协议一式四份，甲方执壹份， 乙方执叁份，每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。 甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________ 法定代表人：_________委托代表：_________ 委托代表：_________开户银行：_________ 开户银行：_________帐

号：_________ 帐

号：_________电 话：_________ 电

话：_________签订时间：_________年___月___日 签订时间：_________年___月___日 协议签订地：_________ 协议签订地：_________

电力工程安装协议书立协议单位甲方：_________（以下简称_________）乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、......

电力工程施工协议书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和供电工程安装的有关规定，就甲方委托乙方进行两台800kVA变压器及配套工程的设计、安装等事项，经甲乙双方共同协商...... 电力工程安装协议书甲方：乙方：一、工程名称：巴郎山隧道电源引入工程二、工程地点：小金县日隆镇三、承包形式：总包工程四、工程内容：变压器安装、引流线安装、线路隐患处置。...... 安全协议书工程编号：2016-000001工程名称：工程项目：甲方：乙方：安全协议书甲方：乙方：根据国家电力建设有关安全生产的方针、、法令、法规和“电力建设安全施工管理......

电力安全协议书建设单位（以下简称甲方）:施工单位（以下简称乙方）:一、总则为认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,确保工程安全施工，保障施工人员安全，明确双方责任；依照《......

电力建设工程安全管理协议序号：经办部门：编号：发包单位

（甲方）：承包单位（乙方）：一、工程项目名称：二、工程地址：三、工程范围：四、双方必须共同遵守的法律、法规、规章制...... 电力建设工程安全管理协议发包单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：为确保电力建设工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和全生产法》、《中华人......

建设工程安全责任协议书甲方（发包方）：乙方（承包方）：为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华......